承包合同

关于承包合同范文汇编八篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，我们用到合同的地方越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的承包合同8篇，希望对大家有所帮助。

房业主(甲方)：承包人(乙方)：

身份证号码：

甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就房屋承包合同达成如下协议：

一、甲方将位于甲子塘社区甲子塘大道25号房屋的第2至11层(共10层80套房间)承包给乙方作人员租住使用，承包期限由20xx年9月8日起至20xx年9月7日止，共6年。首两个月为免租期，正式交租时间为20xx年11月8日起。

二、前3年承包金额为每月人民币贰万捌仟元整(小写：￥28000.00)，第4年起以每月10%递增租金。乙方需每月5号前付清当月承包租金，水电及其它费用由乙方自己向相关部门缴纳。逾期1日甲方有权按月租的2%向乙方加收滞纳金，逾期超过壹个月视为乙方违约，甲方有权终止本合同。

三、甲方收乙方押金人民币叁拾万元整(小写：Y300000.00)，预付房租叁拾万元整在出租后每月扣除壹万元整，抵完叁拾万元为止。承包期内如乙方单方面违约或终止合同的，甲方有权扣除乙方30%押金作为违约补偿(即Y90000.00元)。若甲方无故中途终止合同，应付给乙方陆个月房租，并提前一个月通知乙方。

四、甲方交房时应保证房屋内的水、电、有线电视线、网线能正常使用，卫生、床具由乙方自已解决。

五、甲方交房给乙方使用后，该楼房涉及的电梯保养、年检、维修及保险费(电梯必须购买保险);电费、水费、有线电视费、网络费;电线、水管、第2页共2 页有线电视以及网络的所有设备的维修，楼道电子监控的安装均由乙方负责。如因乙方原因未能按时年检、缴费、更换等导致设备无法正常使用;电梯发生任何事故而造成的所有损失均由乙方负责。

六、乙方在承包使用期内，必须严格遵守国家的法律法规和房屋租赁条例，严禁利用出租屋从事违法活动，认真做好安全及消防工作，对安全、消防工作负全责，并加强对楼房的日常管理工作，保持周边环境卫生干净清洁，不准随地及高空掷物，不准室内饲养家禽。如有以上违规行为，甲方有权进行干预矫正。

七、乙方需加强对租住人员的信息管理，应对每位住户个人信息进行登记保存，甲方有权随时查阅租住人员信息，乙方必须配合。如发生违法、安全等一切事故由乙方负责。不准使用无牌无证等不符合国家安全标准的电器、煤气用品。

八、承包期内如遇自然灾害或国家征收等不可抗力因素时致令合同无法继续的，甲、乙双方都无赔偿责任，甲方无息退还乙方押金，不作任何赔偿，合同自然终止。

九、未经甲方同意，乙方不得任意改变房屋结构，否则照价赔偿。

十、乙方如有下列情况之一的，甲方可单方面终止合同并收回房屋：1、擅自拆改承租房屋结构改变承租房屋用途的;2、拖欠各项租金或费用超过壹个月的;3、利用承租房屋进行违法活动的;4、未经甲方同意擅自转让他人的;5、未按规定办理房屋租赁登记的。

甲方：

乙方：

甲乙双方根据国家有关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，就乙方承包经营甲方所管辖小区内的游泳池事宜达成以下协议：

一、甲方将所属的游泳池经营、管理权租赁给乙方。

二、租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

三、费用及支付

游泳池每年租金为 元（大写 ），乙方应在签约后三日之内，一次性支付给甲方。

四、甲乙双方的权利和义务

1、甲方负责保证设施设备的条例能达到正常营业的标准，如需修理且修理完好移交给乙方。如现有设施设备不能满足乙方正常经营，需甲乙双方协商解决。

2、乙方负责及时办理游泳池需要的所有证件，如需要甲方配合时，甲方应积极配合。

3、乙方应在签约后三日之内一次性向甲方预交水电费押金 元（ 仟元整）。此押金在乙方退场时向甲方结清所有费用后由甲方全额退还乙方（不计利息）。乙方在每月10日按月向甲方交纳当月水电费（按水电费计量和规定标准）。

4、乙方应在甲方移交游泳池前（三日之内）负责为游泳池和游泳者办理意外保险，若未购买前述保险的，甲方有权停止营业；乙方应在甲方移交游泳池前的三日之内为招聘的救护员、教练员办理健康证、上岗证。乙方应在甲方移交游泳池（三日之内）根据当地政府部门的规定办理相关证件，并将本协议在相关部门备案。

5、在租赁期间造成的人员伤亡或财产损失（包括但不限于游泳池设施、设备的损失），均由乙方承担。

6、乙方工作人员必须服务甲方管理，对于甲方的规章制度不得违反，如有意外发生，均由乙方承担因此造成的损失。

7、如因国家政策因素或其他不可抗力因素影响本协议执行的由甲乙双方共同协商解决。

8、甲方为乙方提供工作人员居住的房间。

9、甲乙双方不得以任何形式传播不利于对方的言论，不得随意向任何人承诺本协议以外的任何事宜。

10、乙方应遵重小区业主，认真听取业主意见改进服务品质。

11、乙方保证在每年6月15日前开始。

五、乙方独立经营自负盈亏，但必须以服务业主为主。在池内乙方可以开展其他相关经营活动，原则上是不能影响业主的居家生活。

六、安全责任：在游泳池承包经营期间，乙方承担本协议履行期间游泳池发生的所有风险和安全责任。

七、违约责任：甲乙双方若违反上述四、五、六款中任何一项情形的，违约方除承担相关责任外，违约方还应赔偿守约方违约金 元（ 元整），同时双方有权解除合同。

八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

九、本协议项下履行本协议所产生的争议，双方应协议解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

附件：设备、场地清单（清单双方交接验收完物品签字后生效。）

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 日期：

甲方：_____________ 身份证号：____________________

乙方：_____________ 身份证号：____________________ 客运资格证号：______________________________________ 现住址：____________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》以及甲方的管理规定，为了明确甲、乙双方的责、权、利，维护双方的合法权益，经双方协商一致，签订本合同。

……此处隐藏8829个字……

4、保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；

5、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。

第六条材料的提供

1、由甲方提供的材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。

2、由乙方提供的材料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

第七条工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第八条工程款支付方式

1、合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：

第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的%，即元。

第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的%，即元。

第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的%，即元。

第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的5%，即元。

2、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后

日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。

3、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。

4、本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月

第九条双方责任和工期延误处理

1、以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：

（1）不能提供水、电；

（2）不能保证每天8小时以上工作时间（含加班）；

（3）不能按期提供自购材料、设备；

（4）不能按期支付工程款影响正常施工的；

（5）因甲方原因变更设计、增加施工项目；

（6）同意工期顺延的其他情况。

（7）逾期验收或无故怠于验收；

（8）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

2、对以下原因造成工期延误，工期不顺延：

（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；

（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

（3）乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责；

（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿；

（5）乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。

（6）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

5、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

6、甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。

7、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。

第十条关于设计和施工及验收的约定

1、乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。

2、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工（安装）。

3、施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。

4、隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。

5、工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后

天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

6、双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

第十二条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由东莞市装饰协会调解；协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

第十三条附则

1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：____________（签字）乙方：装饰工程有限公司（盖章）

法定代理人：法定代理人：_____________

委托代理人：_____________委托代理人：_____________

地址：地址：市镇路

电话：电话：