承包合同

有关承包合同集合七篇

随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的承包合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

厂方：沈阳闽南石材城康达石业

承包方：身份证号码:

为进一步加强企业管理，完善车间各项制度，提高生产工效，保证质量，降低成本，在按劳取酬，互利互惠原则，协商确认本合同，合同条款如下：

一． 承包责任：

1. 承包期内承包者必须自觉遵守本公司的各项规章制度，员工守则，操作规程，安全规则和劳动纪律，要有敬岗爱业的精神，树立员工爱厂如家的主人翁思想。如有违反公司制度，将按规定给予经济处罚，直至解除劳动合同。

2. 厂方负责为承包方员工购买保险，条件如下：承包方员工工作满一年的，保险费由厂方负责，不满一年的由承包方自行承担。

3. 承包期间出现批量不合格的产品，厂方有权立即终止合同，并按不合格产品的条例赔偿厂方的材料成本。

4. 承包期间若承包方要辞职，应提前三个月递交书面辞职书给厂方，经厂方研究审批后方可办理辞职手续。未办理辞职不得擅自离开，否则视为自动离职处理，厂方没收承包方其未发工料费作为赔偿厂方损失。

5. 承包方至少保证三个班组的长住工人（注每组2-3人组合），并按照工厂的生产情况及时补充不足的工人，绝对不能因为人员问题而影响到工厂的生产进度，如有影响，厂方按相关规定给予处罚。

6. 承包方在生产过程中要确保安全生产，如有设备等存在不安全因素的要及时上报。

二． 承包范围：

1. 承包方负责公司下达生产单材料的切割，并负责工人工资，辅助材料，刀片及全部机台的日常保养与清洁，（人为操作造成损坏不论价值多少由承包方负责），一般设备维修要在当天内及时给与配合修护完成。

2. 承包方负责整个切边车间卫生，水沟的清理。水池外水沟石粉由公司清理。

3. 承包方生产前须先看懂生产单的内容，并对生产要求与车间主管做整批单的生产计划。做到生产前的产品省料，省时并按工程的要求从先到后，从急到缓，按时按质有条不稳的一条龙生产。

4. 承包方生产前要按车间管理的要求严格用料，有出现质量问题应及时上报车间主管，不得私自销毁或将错就错生产，如有发现者按公司材料成本赔偿。

5. 承包方生产出的边板排放好，不可叠高，乱摆乱放。

6. 承包方生产出的产品需做好标识，按加工单编号，不能混箱乱摆乱放。

三． 承包工料费用：

1. 质量要求：①承包方按生产单的规格进行合理切割，确保产品质量及出材率，如果出材率不高，需经管理人员许可才能切割，未经许可造成的损失由承包方承担。②大板成材率≥95%；小板成材率应≥95%，厂方按加工单要求进行验收。③加工过程中弄破板，按材料成本的20%计赔。

2.成后的单尽行结算，当月承包工料费在第二个月的5—15日左右发放（即1月份在2月5—15日左发放）。

四． 上班时应严格按规范进行操作，在工作中因人为原因造成的事故，保险公司理赔金不足部分由承包方自行负责；在工作范围内非人为造成的工伤事故，如发生工伤事故，保险金受益人须授权给厂方。按政府单位调解后的医药费（理赔金）赔理。保险公司保险不足调解理赔金的部分，承包方与厂方各付一半责任。

五． 凡是在本厂工作满一年者，厂方报来回车费800元整。

六． 以上各项条款希承包方严格遵守执行，共同协调，把公司的各项工作做好。本合同为期一年，到期后双方可协调继续承包合作，厂方原则上应优先承包方签定下一年度的承包合同。本合同一式两份，双方各执一份，及签字起生效。

厂方（签名）： 承包方（签名）：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日 年 月 日

(甲方)：

(乙方)：

第一条：工程概况

1、 工程地点：南站大道63号(华麟重型汽车市场)

2、 承包方式：

3、 装修工程内容及范围(以实际施工材料为准)

4、 单价： 元/平方米(此单价以电为主，水系统少许)

5、 工程总日期：

工程施工期限： 20xx年 月 日 ~ 20xx年 月 日 备注：假若非甲方要求延期，因乙方施工不当造成损失一切费用由乙方全部承担。将采取惩罚措施，除非不得已的原因。

6.方式：前期工程以付生活费为主，后期全部工种竣工后， 待业主、甲方、乙方，三方验收合格后，15天内全部付清。

7. 在施工期间，请遵守施工安全防范工作，若不遵守，安全责任自负。

备注：在维护公司利益的前提下，请按规范施工。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

订立合同甲方：（以下简称甲方）

订立合同乙方：（以下简称乙方）

为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。

一、承包性质

1、以施工项目工程的承包经营。

2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。

二、承包期限

该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。

三、上交指标

按完成结算收入的_____%上交（一切税费由乙方承担）。

四、安全责任约定

乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。

五、其他约定

1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营；遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。

2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。

3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的'监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务（技术方面的工作实行有偿服务）。

4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。

五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。

……此处隐藏748个字……人必须持证上岗，电线严禁乱拉乱接，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故，由公安机关处理。

四、质量要求

乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，现场施工时由现场施工员验收后，交监理验收，以区建委质监站验收为准，有不合格的返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。

五、工期要求

从本合同生效后，工人进场之日算起，到20xx年xx月xx日止。

六、付款方式

按工程进度的80%结算，余下的20%待工程初检验收合格后，10天内一次性付清。

七、安全措施

工人进场后必须进行三级安全教育，班长要做好班前安全教育工作，班长要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥，严禁违章作业，如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的，必须承担一切法律后果及经济损失，凡违章作业造成的安全事故，由违章者自已承担，在施工过程中发现有不安全因素，要及时向施工员或质安员报告。

八、安全管理指标

1、安全职责：本工程杜绝重大伤亡事故，班长负有对工人安全责任。

2、伤亡事故控制指标：无伤死亡事故，无重伤事故，月工伤率在0.3‰以内，年工伤率在36‰以内，月直接经济损失500元以下，年直接经济损失6000元以内。

九、违约责任

由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年xx月xx日

发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)

发包方：__________________(以下简称乙方)

为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________，西至_________，北至_________，南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式

1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。

2.承包形式：个人承包经营。

三、土地的承包经营期限

该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、地上物的处置

该地上有一口深水井，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时，按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

五、 承包金及交付方式

1.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元，承包金每年共计人民币_____元。

2.每年_____月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。

2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高承包金。

3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

5.按照合同约定，保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。

6.按本村村民用电价格收取乙方电费。

7.为乙方提供自来水，并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

8.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利和义务

1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。

2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

3.享受国家规定的优惠政策。

4.享有对公共设施的使用权。

5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

7.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。

七、合同的转包

1.在本合同有效期内，乙方经过甲方同意，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2.转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

3.本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

八、合同的变更和解除

1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

4.本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

6.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

九、违约责任

1.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20% 支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。

3.本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份，甲乙双方各_____份。